Conditions Générales de Vente

Afin de sécuriser nos relations sur le plan juridique, il est impératif que vous preniez connaissance de nos conditions générales de vente, qui régissent les obligations contractuelles de chaque partie, le client d’une part et l’entreprise Botte Secrète d’autre part.

Nous vous invitons à les lire attentivement.

Tout client de Botte Secrète reconnaît avoir pris connaissance de ce document avant d’avoir signé un devis avec la mention « bon pour accord », et avoir la capacité de contracter avec Nathalie Evrard.
Toute signature d’un devis Botte Secrète vaut acceptation des présentes conditions.

Site internet et engagement contractuel

Le site internet de Botte Secrète a pour objet principal de fournir des informations sur les prestations de services de l’entreprise. Nous ne prenons en compte que des commandes fermes, après signature d’un devis avec la mention «bon pour accord». Aucune commande ne pourra être passée sur le site Internet. Vous manifesterez votre engagement et votre acceptation des présentes conditions de vente par la signature du devis réalisé par nos soins. Dès cet instant, la commande sera fermement prise en compte, ce qui engagera définitivement les deux parties. Vous serez engagé à verser le montant indiqué sur le devis. Botte Secrète sera engagé à réaliser l’ensemble des prestations indiquées sur ce même devis.

Prestation de conseil
L’entreprise Botte Secrète est soumise à une obligation de moyens (détails de la prestation décrits dans le devis) Le strict respect du devis empêche le client d’opposer à l’entreprise des arguments de goûts pour justifier un refus de payer.

Responsabilité
L’entreprise Botte Secrète n’est ni maître d’œuvre, ni maître d’ouvrage des travaux que le client souhaite réaliser. Son intervention consiste à mettre en relation son client avec des prestataires qualifiés du secteur de la décoration, et du bâtiment. Le client contracte directement et librement avec chaque prestataire. L’entreprise Botte Secrète n’est pas responsable des manquements contractuels, retards, malfaçons et vices cachés imputables aux tiers auxquels le client ferait appel.

Illustrations et prix
Les photos et illustrations proposées dans les supports de projets remis par Botte Secrète
ne sont pas contractuelles. Les produits, mobiliers et accessoires proposés sont sous réserve de stocks disponibles. Les prix des dits articles ne sont pas contractuels.

Délais de livraison
Lorsque nos prestations incluent la réception de matériels ou mobiliers livrés par des tiers, les éventuels retards dans les délais de ces livraisons ne pourront en aucun cas être imputés à la responsabilité de Botte Secrète.

Délai de rétractation
Merci d’entourer votre choix d’une des deux effets ci-dessous :
Effet différé : le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de
la signature du devis. Dans ce cas l’exécution de la prestation est retardée à 14 jours après
la signature du devis.
Effet immédiat : le client renonce expressément à ce délai de rétractation et l’exécution
de la prestation peut s’effectuer dès la signature du devis.

Autorisation de reproduction
Le client autorise Botte Secrète via l’acceptation de ces CGV, à l’utilisation de photos de son intérieur avant et après la réalisation de la prestation de Botte Secrète à des fins promotionnelles. Botte Secrète pourra reproduire et modifier ces photos en fonction des besoins et les exploiter sur tous les supports possibles (magazine, TV, web, mobile, etc.) existants et à venir.

Loi applicable et tribunal compétent
Botte Secrète est une entreprise de droit français. La loi applicable à nos relations contractuelles avec nos clients est la loi française. En cas de désaccord entre les parties, chacune fera allégeance pour régler le différend à l’amiable. Si le litige persiste, le tribunal compétent sera celui du siège de l’entreprise Botte Secrète.

Mentions Légales

Traitement des données
Les informations qui vous concernent sont destinées à Botte Secrète . Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi «informatique et libertés» du 06/01/78). Pour l’exercer, adressez vous à : Nathalie Evrard – Botte Secrète

Copyright
Conformément aux textes et dispositions régissant les droits d’auteurs, les droits de propriété littéraire et artistique et/ou les droits voisins, la reproduction, la représentation et l’usage de tout ou partie des éléments composant le site Botte Secrète (http://labottesecrete.fr/) à des fins autres que privées sont interdites sans autorisation écrite de l’éditeur du site. Les images et les textes diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de Botte Secrète et ne peuvent en aucun cas être téléchargées, diffusées, stockées, enregistrées, réutilisées, retransmises, modifiées et plus généralement utilisées à d’autres fins ou d’une autre manière que celles expressément mentionnées aux présentes, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur du site.
La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une ouvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi (CPI, art L.335-3).

Liens vers des sites tiers
Le site http://labottesecrete.fr/ contient des liens hypertextes dirigeant les utilisateurs vers des sites internet gérés par des tiers. Ces sites n’étant pas gérés par Botte Secrète, celui-ci ne peut être tenu pour responsable de leur contenu (qualité, véracité, pertinence .) ni des difficultés que pourrait rencontrer l’internaute pour y accéder.